题目

某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2011年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定B承包商中标,并于2011年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2011年6月1日,业主又书面函告B承包商,称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商,才于2011年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,工期12个月,竣工日期2012年10月30日,承包合同另外规定:

(1)工程预付款为合同总价的25%;

(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑;

(3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整;

(4)材料和设备均由B承包商负责采购;

(5)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条件下,建筑工程法定的最低保修期限。

经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月~第12月)见下表。

问题:

1. 指出本案例招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?

2. 业主迟迟不与B承包商签订合同,是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。

3. 在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时,B承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?

4. 本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1月~第7月份合计以及第8、9、10月,业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)

 




1. 要约邀请是业主的投标邀请书,要约是投标人提交的投标文件,承诺是业主发出的中标通知书。

2. 不符合。按《招标投标法》有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。

3. B承包商可以采取的措施:(1)继续要求业主签订合同;(2)向招标监督管理机构投诉;(3)向约定的仲裁机构申请仲裁;(4)向法院起诉。

4.(1)工程预付款金额=6240x25%=1560(万元);

(2)工程预付款的起扣点:6240-1560/60%=3640(万元);

(3)从表中可以看到第9月累计完成工程量为3930万元)3640万元,工程预付款应从第9月开始起扣。

(4)①第1~7月合计工程师应签发的工程款为3000万元;

②第8月工程师应签发的工程款为420万元;

③第9月应扣的工程预付款为:(3930-3640)X60%=174(万元);第9月应签发的工程款为:510-174=336(万元);

④第10月应扣工程预付款为:770X60%=462(万元);第10月应签发的工程款为:770-462=308(万元)。


多做几道

 某工程单位承接了一段二级公路水泥路面工程施工,路面结构示意图见图1

                                                    图1.路面结构示意图 

施工单位进场后设立了水泥混凝土搅拌站和工地实验室,搅拌站的配电系统实行分级配电,设置总配电箱(代码A),以下一次设置分配电箱(代码B)和开关箱(代码C),开关箱以下是用电设备(代号D)。动力配电箱与照明配电箱分别设置。配电箱与开关箱装设在通风,干燥及常温场所,每台用电设备实行一机一闸制。施工单位对配电箱与开关设置提出一系列安全技术要求,部分摘录如下:

要点一:配电箱的导线进线口和出线口应设在箱体的上顶面。

要点二:移动式开关箱的进口线、出口线必须采用绝缘铝导线。

要点三:总配电箱应装设总隔离开关,分路隔离开关,总熔断器,分熔断器,电压表,总电流表。

基层采用路拌法施工,施工工艺流程见图2,为顺利完成基层的施工,施工单位配备了稳定土拌和机、装卸机、运输车、多铧犁。 

                                       图2.路基施工工艺流程图

施工单位对路面面层分左右两层铺筑,先铺筑左幅,后铺筑右幅,在公路中心处××接缝K,接缝的1/2板厚处安装光圆钢筋,钢筋的全长范围涂防粘涂层。

问题:

1.写出图1中接缝K的名称,并改正接缝钢筋施工中的错误做法。

2.改正图二中工艺顺序的错误之处,并补充背景中基层施工还需配置的机械设备。

3.改正要点一要点二中的错误。

4.补充要点三中总配电箱还应装设的电器装置。

5.用代号写出配电系统与用电设备在使用过程中的送电、断电顺序。

某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2011年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定B承包商中标,并于2011年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2011年6月1日,业主又书面函告B承包商,称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商,才于2011年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,工期12个月,竣工日期2012年10月30日,承包合同另外规定:

(1)工程预付款为合同总价的25%;

(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑;

(3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整;

(4)材料和设备均由B承包商负责采购;

(5)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条件下,建筑工程法定的最低保修期限。

经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月~第12月)见下表。

问题:

1. 指出本案例招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?

2. 业主迟迟不与B承包商签订合同,是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。

3. 在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时,B承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?

4. 本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1月~第7月份合计以及第8、9、10月,业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)

 




背景资料:

某公司承建一道路工程,道路全长3000米,穿过部分农田和水塘,需要借土回填和抛石挤淤,工程采用工程量清单计价,合同约定分部分项工程量增加(减少)幅度在15%以内执行原有综合单价,工程量增幅大于15%时,超出部分按原综合单价的0.9倍计算,工程量减幅大于15%时,超出部分按原综合单价的1.1倍计算。

项目部在路基正式压实前,选取了200m作为试验段,通过实验确定了合适吨位的压路机和压实方式,工程施工中发生了如下事件:

事件一:项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压实先高后低,先快后慢,先静后振,由路基中心向边缘碾压,技术负责人当即要求施工人员停止作业,并指出其错误要求改正

事件二:路基施工期间,有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷,导致施工无法进行,为此延误工期20天,施工单位提出工期和费用索赔

事件三:工程竣工结算时,借土回填和抛石挤淤工程量发生变化,如表1-1所示

问题:

1.除确定合适吨位的压路机和压实方式外,试验段还应确定哪些技术指标?

2.分别指出事件一压实作业的错误之处并写出正确做法。

3.事件二中,施工单位的索赔是否成立?说明理由。

4.分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。


某城市郊区新建一级公路长3km,路面设计宽度15m,路面层结构为沥青混凝土,粗粒式下面层厚8cm,中粒式中面层厚6cm,细粒式上面层厚4cm。

经批准的路面施工方案为:沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌和厂设备安装拆除费、场地平整、碾压及地面垫层等费用),8t自卸汽车运输,平均运距3.98km,摊铺机分两幅摊铺。预算定额分项(直接工程费)见表5。

合同中路基回填土方量为11000m3,综合单价为20元/m3,且规定实际工程量增加或减少超过(或等于)10%时可调整单价,单价调整为18元/m3或22元/m3

在工程开工前,施工单位向监理单位提交了桥梁施工进度计划,如图5所示(单位:天),监理工程师批准了该计划。

               图5

施工过程中发生了如下事件:

事件一:经监理工程师计量,施工单位实际完成的路基回填土方量为10000m3

事件二:工地附近无电源,为此施工单位准备了一台发电机组,西桥台基础第一根桩从7月16日7:00开始灌注混凝土,12:00因发电机组故障,灌注作业被迫停工,施工单位立即组织人员抢修,于3小时后修复,导管拔出就位到原灌注顶部后继续灌注。

事件三:东桥台施工过程中,基础出现裂缝,裂缝产生的原因是设计方案不完善,监理工程师立即下达了该工作暂停令,5天后设计单位提交了裂缝处理方案,监理工程师审核同意并下达了复工令,经监理工程师审核,裂缝处理费用增加20万元,工期增加10天,停工期间窝工费用补偿1万元。

事件四:路基施工完成后,业主要求增加一小型圆管涵,施工单位接到监理指令后立即安排施工,由于原合同中无可参考价格,施工单位按照定额计价并及时向监理工程师提交了圆管涵的报价单,监理工程师审核后认为报价太高,多次与施工单位协商未能达成一致,最后总监理工程师做出价格确定,施工单位不接受监理审批的价格,立即停止了圆管涵施工,并书面通知监理工程师,明确提出只有在圆管涵价格有接受后才能继续施工。

问题:

1.按下表计算细粒式沥青混凝土的直接工程费,(下标序号与题干中序号一致,计算结果保留小数点后一位)

2.针对事件一,根据合同规定是否可以调整单价?说明理由,路基回填土石方的结算工程款为多少万元?

3.按照施工单位提交的桥梁施工进度计划,计算桥梁的计划工期,并写出关键线路。

4.针对事件二,施工单位在桩基施工准备方面存在的主要问题是什么?

5.针对事件二,判断桩基质量是否合格?说明理由。

6.针对事件三,计算施工单位可以获得的工期索赔和费用索赔。

7.针对事件四,施工单位停工的做法是否正确?说明理由。


 

某施工单位承接了某二级公路的普通水泥混凝土路面施工项目,合同段总长度 36km,路面结构层为15cm厚级配碎石底基层、 20cm厚水泥稳定碎石基层、 24cm 厚水泥混凝土面层.面层采用轨道摊铺机摊铺施工。钢材、水泥供应厂家由建设单位指定。施工单位对基层和面层分别组织一个专业队采用线性流水施工,其施工组织设计内容摘要如下。

摘要 :基层施工进度为每天 450m ,养护时间至少 7d ;水泥混凝土面层施工进度为每天 400m ,养护时间至少 14d ,所需最小工作面长度为 3 600m ,其流水施工横道图如下所示。

摘要 :施工单位现有主要施工设备包括混凝土生产设备、混凝土及原材料运输设备、吊车、布料机、摊铺机、整平机、压路机、拉毛养护机和石屑撒布机,项目部根据实际情况调用。

摘要 :项目部要求工地试验室在检查了产品合格证、质量保证书后向监理工程师提交每批水泥清单

问题: 

.计算摘要 中路面基层和面层工作的持续时间。

.计算基层和面层的流水工期并按表绘制路面工程线性流水施工横道图。(注:将表抄绘在答题纸上作答) 

.结合摘要 ,为完成水泥混凝土面层施工,施工单位还需配备哪两个关键设备?并指出肯定不需要调用的两个设备。 

.摘要 中工地试验室的做法能否保证进场水泥质量?说明理由。


该科目易错题

该题目相似题